董丽红律师个人网站
中顾法律网非合作律师
律师姓名
董丽红律师
(北京朝阳区)
480406447
手机号码
(电话咨询免费,说明来自中顾法律网将得到更详尽的服务)
座机号码
电子邮箱
donglihong1972@sina.com
办公地址
北京市西城区新街口外大街8号金丰和商务苑B座北京市庆之律师事务所。
个人网站
http://lawyer.9ask.cn/lvshi/donglihong1972/
执业机构
北庆京市之律师事务所
执业证号
11101200511406191
400-000-9164
30秒快速发布咨询

董丽红律师简介

董丽红律师,中国政法大学经济法学学士、诉讼法学硕士,中央财经大学工商管理研究生班学员;中华全国律师协会、北京市律师协会会员;现执业于北京市优秀律师事务所,合伙人,执业证号:11101200511406191。
董丽红律师1995年大学毕业后任教于河北省某高校法律系,1999年通过全国律师资格考试,2004年至今从事专职律师工作。多年的任教经历与司法实践使其在熟练掌握法律规定的基础上,积累了深厚的法律素养与丰富的实践经验,熟悉北京市各级法院审判流程与规则,善于利用娴熟的法律技巧维护当事人的合法权益,实现当事人利益的最大化。
主要擅长商品房买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、合同纠纷、婚姻家庭继承纠纷以及企业常年法律顾问、公司法、金融法领域的法律事务等。
2005年代理关某诉某房地产开发公司商品房买卖合同纠纷案,关某系北京市某驾校退休教练,以毕生积蓄购得某房地产开发公司商品房一套,后得知所购房屋为小产权房且该公司法定代表人涉嫌诈骗被逮捕,造成既无法交付房屋有无法退还购房款的局面,经与审判法官、执行法官充分沟通,某房地产开发公司最终交付关某房屋一套。
2006年成功代理司某诉某日报社侵犯著作权案(一审),该案被北大法意收集为典型案例;
2008年成功代理孙某诉京某房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案(代理京某公司),孙某购得京某公司开发的某小区精装修商品房一套,入住后发现该房屋的装修存在质量问题,遂以所购商品房质量与合同约定不符为由提起诉讼,要求京某公司赔偿。董律师在研究涉案商品房买卖合同后发现,即使孙某所购房屋没有达到合同约定的交房条件,存在一定质量瑕疵,出售方履行修理等合同约定义务,且房屋质量瑕疵没有给购房人造成实际损失,出售方没有法定或约定的赔偿责任。该代理意见被法院采纳驳回了孙某的诉讼请求。
2010年——2011年成功代理通辽京某公司与中建某局某公司建设工程承包合同纠纷案(代理通辽京汉公司)。通辽京某公司与中建某局某公司签订建设工程承包合同,中建某局某公司承建通辽京某公司通辽某新城一期工程。中建某局某公司在施工过程中出现拖延工期、工程质量不达标等问题 ,通辽京某公司遂提起诉讼,追究中建某局某公司违约责任。中建某局某公司在诉讼中虽然没有提出反诉,在答辩意见中提出通辽京某公司没有按时办理开工证、通辽京某公司没有如期实现七通一平、通辽冬季气候寒冷、建筑材料在2008年大幅涨价等造成工期拖延的原因,指出造成工期拖延责任不在中建某局某公司而在通辽京某公司。针对中建某局某公司的答辩意见,董律师提出没有按时办理开工证没有延误工程实际开工、场地七通一平符合合同约定、通辽冬季气候寒冷不一定造成停工、如中建某局某公司不拖延工期不会遇到建筑材料在2008年大幅涨价等问题,扭转了诉讼局面赢得了该案一审胜诉。
董律师在十多年的执业过程中不仅成功代理了多起民商事诉讼(仲裁),并且信奉当事人利益至上的原则,合理预测诉讼风险,防止当事人不当诉讼造成利益损失。在任京某公司法律顾问时,京某公司在开发某项目时,曾委托某市地热开发研究院勘察地热资源。其地热资源结果与某市地热开发研究院勘探报告大相径庭,京某公司欲以地热开发合同为依据申请仲裁,要求某市地热开发研究院赔偿损失。董律师在研究相关资料后指出: 京某公司与某市地热开发研究院之间的合作开发合同存在诸多不明确约定,如以此为依据申请仲裁则仲裁结果不确定性大,即申请仲裁京某公司败诉风险很高。由于董律师在多次相关论证会上坚持这一观点,京某公司放弃了申请仲裁,与某市地热开发研究院协商解决了纠纷。

董丽红律师服务范围